窝工补偿包括机械闲置吗

窝工补偿确实包括机械闲置费用。工地停工期间，挖掘机、塔吊、混凝土泵车等大型设备无法正常作业，但租赁费用仍需支付。这类设备日租金可达数千元，停工一周损失数万元。施工方需提供租赁合同、设备进场记录等证明材料。合同中明确约定窝工补偿计算方式，按设备实际闲置天数乘以日租金标准计算。这类费用属于窝工损失的直接组成部分，业主方应当予以补偿。

机械闲置费在工程索赔中属于常见项目。某桥梁工程因设计变更停工2个月，承包方成功索赔了8台打桩机的闲置费用，总额超过60万元。合同条款中通常会详细列出可补偿的机械设备类型，包括起重机、压路机、发电机等。索赔时需提供设备调度记录、维修保养日志等证据材料，证明设备在停工期间保持可用状态但无法使用。法院判例也支持这类合理索赔，认为机械闲置是窝工造成的直接经济损失。